CONTRACT DE ANTREPRIZĂ – INSTALATIE TERMICA

PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art. 1. S.C. ………….. cu sediul în ……….., str. ……., nr. …., judeţul …………., reprezentată prin ………….. în calitate de ANTREPRENOR şi
Art. 2. Dl/D-na. ………………, domiciliat în …….., str. …….., nr. …., judeţul …… în calitate de CLIENT
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3. Obiectul contractului îl constituie instalarea de către antreprenor, cu materialele clientului a centralei termice marca ……………. şi realizarea racordării acesteia la ţevile de gaz.
Construcţiile şi lucrările vor fi executate de antreprenor pe baza planului general şi de detaliu şi a proiectului de execuţie, astfel cum a fost aprobat de Regia Locală de Gaz.
Obţinerea autorizaţiei şi avizelor legale revine clientului.
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 4. Antreprenorul se obligă:
a) să respecte planurile general şi de detaliu şi a proiectului de execuţie a lucrării, aşa cum a fost aprobat de Regia Locală de Gaz;
b) să predea lucrarea la termenul stabilit în contract;
c) să garanteze pentru buna executare a lucrării.
Art. 5. Clientul se obligă:
a) să obţină autorizaţia şi avizele legale;
b) să efectueze recepţia lucrării;
c) să plătească preţul la data recepţionării şi luării în primire a lucrării.
PREŢUL ŞI PLATA
Art. 6. Lucrările se execută la un preţ de deviz, stabilit potrivit documentelor de plată.
Plata se va face de către client după recepţia lucrării prin:
– contul antreprenorului nr. …………….. deschis la Banca ………….
– contul clientului nr. …………………. deschis la Banca ………….
Neplata la termen conduce, din iniţiativa antreprenorului, la rezilierea contractului cu daune reprezentând ………………% din valoarea contractului, valoare ce va fi estimată de expert la termenul când se va hotărî rezilierea.
TERMENUL DE EXECUŢIE
Art. 7. Termenul de execuţie şi de recepţie a lucrărilor de antrepriză, este de ………. zile/luni începând cu data de ………….. şi până la data de ………………
Nerespectarea în termen a obligaţiilor asumate prin prezentul contract se penalizează cu …..% pe zi de întârziere, penalităţi ce vor fi suportate de partea în culpă. Clientul va avea dreptul de a hotărî sistarea lucrărilor şi executarea lor de alt antreprenor. Penalităţile sunt datorate de la data scadenţei şi până la executarea ei efectivă.
RĂSPUNDEREA
Art. 8. În caz de neexecutare a lucrării, antreprenorul răspunde faţă de client potrivit dreptului comun.
Art. 9. Antreprenorul răspunde pentru pentru viciile ascunse ale lucrării, după ce a fost recepţionată de către client, într-un termen de …… ani din ziua recepţiei lucrării.
FORŢA MAJORĂ
Art. 10. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă.
Partea contractantă care invocă forţă majoră, o poate face opozabilă celeilalte părţi cu condiţia informării despre apariţia cauzei de forţă majoră în cel mult 5 zile de la apariţia acesteia adăugând o confirmare a unor autorităţi competente care să certifice realitatea şi exactitatea cauzei.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 11. Contractul încetează prin reziliere la cererea uneia din părţi pentru neexecutarea obligaţiilor de către cealaltă parte.
LITIGII
Art. 12. Litigiile dintre părţile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi …………. în 3 exemplare.

ANTREPRENOR,
S. C. …………
CLIENT,
Dl./D-na ………